黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区少数民族村道路建设工程第二标段：黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区达呼店镇哈什哈村村内道路改造建设工程项目

黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区少数民族村道路建设工程施工招标公告

项目编号：QTSG0202G260915001001002

1.招标条件

本招标项目黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区少数民族村道路建设工程，第二标段：黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区达呼店镇哈什哈村村内道路改造建设工程项目已由齐市梅里斯达斡尔族区发展改革和工业信息科技局关于《黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区达呼店镇哈什哈村村内道路改造建设工程项目可行性研究报告》的批复齐梅发改工信科技字〔2026〕23号批准建设，招标人为齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区民族事务局，建设资金来自2026年中央财政常态化帮扶资金(少数民族发展任务)，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区少数民族村道路建设工程；

2.2建设地点：梅里斯达斡尔族区达呼店镇哈什哈村；

2.3建设规模：改造道路总长为4.843km，道路宽4m，全线铺设沥青混凝土路面（详见工程量清单及图纸）；

2.4计划工期：计划开工日期：2026年10月20日，计划竣工日期：2026年12月05日，总工期：50日历天（上述时间仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；

2.5招标范围：本项目施工图纸和工程量清单包含的全部内容及缺陷责任期修复的全部内容；

2.6质量要求：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）和相关专业验收规范的规定；

2.7标段划分：本项目共划分4个标段，本项目不允许兼投，否则投标将被否决；

其中：第二标段：黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区达呼店镇哈什哈村村内道路改造建设工程项目

最高投标限价或合同估算价：2572502.01元。

2.8安全目标：在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，减少一般安全责任事故，实现零死亡。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备国内独立法人资格、持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照、持有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且同时满足下列要求：

3.2资质最低要求：

投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.3业绩最低要求：无。

3.4财务最低要求：提供近三年（2023年-2025年，若企业成立不足三年则提供成立以来的）由会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。

3.5项目经理：具备市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，须具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目的项目负责人。提供本单位为其缴纳的近6个月内任意连续3个月的职工养老保险证明（证明需由社会保险事业机构加盖公章，建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外）；

3.6信誉要求：

投标人存在以下情形之一的拒绝参与投标，公示期内招标人对投标人信誉情况复核。

3.6.1 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入严重失信主体名单、经营异常名录信息、失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体、安全生产严重失信主体名单的，（编制要求：投标人需自行登录信用中国网站-“信用服务”模块查询最新模块名称），以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准； 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被建设行业主管部门列入“黑名单记录”的，以“***平台”（****.gov.cn）公布的结果为准；投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入失信被执行人名单的，以“***网”（http://****.gov.cn） 公布的结果为准；投标人被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单的，以“国家企业信用信息公示系统”（www.****.gov.cn）公布的结果为准； 投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公布的结果为准(投标人应在本项目公告期间，***网站查询截图，截图需体现查询时间）；

3.6.2 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人（2023年01月01日至投标截止日）有行贿犯罪记录的（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录）,以“***网” （http://****.gov.cn）网站公布的判决结果为准(投标人应在本项目公告期间，***网站查询截图，截图需体现查询时间）；

3.6.3 2023年01月01日至投标截止之日前投标人有在招投标活动中有串通投标、弄虚作假行为的。[公示期内招标人将根据实际情况通过行政处罚决定、***网站媒介（***网和学校等）、“***网”公布的判决载明事实对投标人承诺核实，各投标人需谨慎承诺。]

3.6.4 2023年01月01日至投标截止之日前投标人有出租、出借资质；违法转包、挂靠；违法分包行为的。[公示期内招标人将根据实际情况通过行政处罚决定、***网站媒介（***网和学校等）、“***网”公布的判决载明事实对投标人承诺核实，各投标人需谨慎承诺。]

4.招标文件的获取

潜在投标人在“***网（http://****.gov.cn）”进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录“***网”上的“***平台”，免费下载招标文件、工程量清单及图纸等资料。下载时间为2026年09月21日09时00分至2026年09月26日09时00分（北京时间，下同），***平台将不可下载。有关手续请查看“***网”-《服务指南》中相关文件。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交方式为“***网”网上递交，递交电子投标文件截止时间为2026年10月13日09时00分。

5.2网上递交投标文件截止时间后递交的电子投标文件，招标人不予受理。

6.开标方式

6.1本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，各投标人安装好数字证书驱动程序，***网***平台，开标时间起远程解密、开标。

6.2开标时间：2026年10月13日09时00分。

6.3开标地点：齐****中心（齐齐哈尔市建华****楼）

7.评标、定标方式

本项目采用综合评估法，实行评定分离模式，具体评标、定标规则详见招标文件。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 ***网 （发布公告的媒介名称）上发布。

9.其他

9.1潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

9.2本项目招投标活动中，投标人无合理理由撤销投标文件的，投标保证金不予退还，重新招标拒绝本项目投标资格。

9.3对中标企业项目管理人员进行实名制管理，在合同履约过程中不得出现转包、挂靠及违法分包等行为。

10.联系方式

招标人：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区民族事务局

地 址：梅里斯达****楼

联系人：孟女士

电 话：0452-***2093

招标代理机构：黑龙江绿慧园工程项目管理咨询有限公司

地 址：****小区

联系人：房先生

电 话：0452-***6236

电子邮件：lv****@****.com

11. 招标投标活动交易监督单位

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区建设工程招投标管理办公室

地址：黑龙江省齐齐哈尔市梅****路****号

电话：0452-***2684

12.受理投诉渠道

12.1 线上投诉渠道

为保障投诉人和利害关系人的合法权益，增强对投诉的社会监督，提***平台上在线提出投诉。***平台参与招标投标的市场主体，可通过各自的CA***平台后，***网上提起异议、投诉。

12.2 线下投诉渠道

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区建设工程招投标管理办公室

地址：黑龙江省齐齐哈尔市梅****路****号

电话：0452-***2684

*投标保证金

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

***平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证***平台对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/***平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“***网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“***网''中的《服务指南》***平台电子保函-操作手册、***平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。