中国电建江西水电公司粤电小草湖25万千瓦风电项目设计施工总承包工程合同项目发风机安装采购项目公开谈判采购公告

粤电小草湖25万千瓦风电项目风机安装工程专业分包标段

询比采购公告

（采购编号：    PC-0128-26J5-FP0178    ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交粤电小草湖25万千瓦风电项目，项目业主为粤电吐鲁番新能源发电有限公司，资金已落实。其中粤电小草湖25万千瓦风电项目包含的风机安装工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行风机安装工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取粤电小草湖25万千瓦风电项目风机安装工程采购文件参与本项目风机安装采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:新疆托克逊县境内。

2.2 工程概况及标段概况：

本期项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县，属于小草湖风区。风电场距离托克逊县约14km，距乌鲁木齐市约130km，风电场区域的海拔集中在45～125m，场地开阔，场址区地形较平坦，地势东南部低、西北部高。本工程为新建工程，位于小草湖南风电场的南部。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年9月10日，竣工日期为2026年12月30日，合同工期为71天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

应达到《变电站换流站土建工程质量验收施工统一表式》（DL/T 5843-2021）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL／T5161.1～5161.17—2018）、《风电场工程施工质量检验与评定规程》（NB/T 11372-2023）、《输变电工程达标投产验收规程》（DL/T 5279-2012）、《风力发电工程达标投产验收规程》（NB/T 31022-2012）、《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T 31997-2015）规定的合格标准，单项工程和单位工程合格率100%，优良率≥90%，实现达标投产。

2.5 采购范围

(1)发电机组、叶片和轮毂、塔筒塔架、塔筒内置箱变及开关柜、厂供电线、电缆、光缆、塔筒外爬梯、塔筒外散热器及设备照明、全景监控系统的接线安装、视频监控系统等附属设备(整机)的安装、调试、试运行及风电机组安装手册中标明的其他工作内容。设备安装完成后，需经发包人、监理和风机厂家组织验收，对验收中发现的问题应及时消缺，消缺后方可移交调试单位；

  (2)配合风机厂家进行风机机组的调试及试运行验收等(配合厂家调试的发电机及配合用工由承包人负责)；

(3)工程竣工资料编制、整理及移交，配合工程竣工交接验收；

(4)***平台面积约4500平方米，本次吊装采用单叶片吊装方案，主吊及辅助吊车均需满足设备参数重量及工况要求；且需提前进场接货卸货。

(5)根据项目现场实际情况，风电场风力发电机组吊装工程，按照吊装技术方案约定不少于3台1300t的履带式起重机作为主吊设备，备用一台，吊装大件设备主要包括塔筒、机舱、齿轮箱、发电机、轮毂及叶片等;吊装作业应设置不少于3个完整作业面，并在风机厂家专门技术人员的指导下进行;未经发包人书面同意，已进场的吊车不得擅自退场，发包人有权根据现场实际作业面需求要求承包人增加主吊数量，所有吊车(包括主吊及增加的主吊)的进出场及相关费用均已包含在投标报价中，不再另行支付。(最终主吊选型以初步设计及专家论证意见为准)

(6)承包人负责所有设备材料的堆场和看护保管、堆场的防护栏杆、警示标志等安全防护设施等；

(7)高强螺栓检测费包含在综合单价中;

(8)承包人应安排人员至现场对接，现场查看场坪与道路条件，便后期主吊组装、站位及设备堆放布置。

(9)本项目机舱运输(由风机厂家运输单位负责)，机舱安装由承包人负责。还应包括但不限于以下内容：

(a)本工程施工范围内施工所需人工、机械、辅材、机械燃油、吊具、材料、安装工具等辅助工具、承包人范围内所有税费、各项保险全部由承包人承担，承包人劳务人员伙食、住房及上下班交通车辆全部由承包人自行解决，并符合"安全、健康、环保"的要求。施工电源、施工水源、***网络承包人自行准备；

(b)负责完成合同范围内所有甲供设备、材料的接货、卸货、搬运、倒运、开箱验收、检验、保管、保养、发放及包装物回收保管等工作(包含但不限于设备支架装车等)。包含甲供设备、材料在机位点或临时堆放点，以及临时堆放点至机位点的所有装卸货。

(c)本工程的设备、备品备件及专用工器具由承包人保管，若由于承包人的原因引起的损坏或丢失则由其负责赔偿，竣工后专业工器具移交发包人单位，并附工具清单；

(d)施工现场的安全保卫及其他设备等(包含堆场的防护围栏、警示标志等安全防护措施)、施工期间的保管及完工后至移交前成品的保护工作等，发生的费用应含在报价中，不另行计算，如现场发生材料、设备丢失造成损失由承包人自行承担；

(e)****城区、村庄、道路及其他有车辆通行、人、畜生活的区域施工，为满足安全、文明施工要求和市政、规划、交通、环保、绿化管理规定而采取必要措施及制安各类标识等发生的费用；

(f)施工机具拆装费，在现场配合设备厂家发生的费用；

(g)施工技术措施和施工组织措施费用；

(h)工程资料:发包人负责统一各项管理目标，组织图纸会审。承包人负责编制工程测量定位、技术交底、图纸会审、施工组织设计、专项施工方案、施工计划等安装所需所有资料(含竣工验收资料)的整理及编制，并积极配合发包人完成向业主的资料移交工作。承包人承诺:保证按合同规定进行工程施工并履行其他合同义务。未经发包人书面确认的分包行为而产生的侵权、违约和工程结算纠纷等事宜，由承包人自行通过和解、调解、诉讼或仲裁方式解决；

(j)发包人提供项目发电机组技术参数仅供参考，具体参数以实际到货为准，承包人不因此改变合同综合单价；

(k)吊装完成后，电装必须在3日内完工，否则发包人有权安排其他人员进场施工，并按相应费用的1.5倍在承包人工程款中扣除。风机设备试运行前的消缺整改需在收到整改单后3日内完成；

(l)发包人组织风机吊装施工方案等危大工程专家论证，相关费用均包含于响应人报价中，由响应人综合考虑并承担。

分包人须严格落实广东省能源集团公司《工程项目资金穿透式监管工作指引》及集团工程项目资金穿透式监管相关管理规定，按要求及时开立对应监管账户，全面接入广东能源集团工程项目资金穿透式监管系统（以下简称“监管系统”），定期、规范完成系统各类信息录入，实现项目资金全程可追溯、全景可视、动态可控；项目所有资金发放均须严格执行发包人审批制度，经发包人审批同意后方可实施。分包人需全面配合总包单位落实项目资金监管、合同备案、资金支付管控、农民工工资监管及系统运维等全部相关工作，主动接受建设单位、总包单位及监管系统的核查与管理，具体工作范围如下：

（1）配合资金监管账户管理：分包人须无条件配合总包单位办理项目资金监管协议签订、专用监管账户开立及银企直联授权等相关工作，严格按照监管体系要求配合完成工程款收支管控、账户余额核查等相关配合工作。

（2）合同资料备案配合：分包人所有与本项目相关的专业分包、材料采购、设备租赁等合同，须真实、完整、及时提交总包单位，配合总包完成监管系统合同备案工作，确保合同要素信息准确无误，不得虚报、漏报、瞒报。

（3）资金支付配合管理：分包人须按总包要求按时报送资金使用相关资料，配合总包完成月度资金支付计划申报、单笔大额资金审批、付款资料整理上传等工作；及时提供合规有效发票及对应票据信息，配合完成监管系统发票信息录入、资料归档等全部流程。

（4）农民工工资专项管控：分包人负责据实编制本单位农民工工资明细台账，严格执行农民工工资发包人审批发放流程，工资支付前须完整提供农民工入场证明、打卡记录、考勤表等全套佐证资料，经发包人审核确认无误、审批通过后方可发放；工资足额发放后，须当月向总包提交工资银行代发明细等资料，配合完成监管系统工资数据录入、上传及核验工作，杜绝工资拖欠问题。

（5） 纳入监管体系管理：分包人须主动纳入项目资金穿透式监管系统管理体系，严格遵守监管业务流程，配合总包完成本单位合同信息、账户信息、资金流水等内容的审核核查，严格执行集团及项目各项资金监管制度。

（6） 预警问题整改反馈：对监管系统推送的资金支付异常、工资发放异常、履约风险等预警信息，分包人须第一时间配合核查、核实风险原因，及时完成问题整改并按要求反馈整改资料。

（7）系统培训及制度落实：分包人相关管理人员、财务人员、现场负责人须按要求参加广东能源集团及项目组织的监管系统操作、制度培训，熟练掌握监管流程，严格落实各项监管要求。

（8）全面配合上级监管：分包人须全面落实广东省国资委、广东能源集团各项资金穿透式监管要求，无条件配合各级单位开展的资金核查、专项检查、资料调取、台账核查等全部配套工作。

以上所有资金监管配合、资料报送、整改落实、系统配合等全部工作内容均包含在分包合同总价内，不另行计取任何费用。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有特种工程(特殊设备的起重吊装)资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业一级建造师机电工程职业资格证书及安全B证；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1）安全生产许可证文件

（2）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（3）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,****.cn）***平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(***网址：http://****.gov.cn)；

（6）未被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年10月14 日23时00分前（北京时间) 通过“ ***平台 ”（https://****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“***网”（https://****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）***网首页-****中心，可下载《***平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《***平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年10月16日14时30分，响应人应在截止时***平台递交电子响应文件。

投标工具下载：***网（https://****.cn）门户服务-****中心***平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年10月16日14时30分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司。

6.2本次采***平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响***平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应***平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的***平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将***平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7***平台***平台客服。咨询入口：网站首页-****中心“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

***网（https://****.cn）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

地    址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司

联 系 人：张伟

电    话：181****9595

电子邮件：xn****@****.com

10.监督机构

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室

监督电话：138****2644

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2026年10月10日